水电使用协议书xx水电使用协议书甲方乙方签订地点东营签订时间为规范管理乙方在甲方的施工用水、用电，经双方友好协商，现将水、电使用有关事宜作如下约定
1、甲方负责抄表计量，乙方提供水表、电表。
甲方收取乙方水、电费用，开具水、电费发票。
2、水费4.55元/m3，电费1.6元/KWh。
乙方同意自年月日起，申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。
如遇国家水、电价格上调，适时另做调整。
3、甲方每月28日前抄表，计量乙方消费的水、电数量，乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认，同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。
4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则，根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。
5、乙方如逾期未交水、电费，每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。
甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。
6、甲方本着公平、公正、公开的原则，保证抄表的真实性。
7、乙方自接水、电之日起，严格遵守甲方的水、电使用规定，出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象，一经发现，乙方必须无条件的接受甲方的处理。
8、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
9、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
/6自双方签字xxxx生效。
甲方乙方甲方代表乙方代表年月日年月日施工现场临水、临电使用协议甲方山西省工业设备安装公司E标项目部乙方水、电单价及押金1.用电乙方必须安装电表计量，电价为。
4.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为000整大写叁仟元整。
费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。
甲方的权责1.在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。
2.甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。
如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。
3.甲方有权监督乙方按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，正确敷设安装和使用各种用电设备。
4.甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》检查乙方所有的电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。
严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。5.甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。
电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。
6.甲方负责代乙方按时缴纳水电费。
如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。
7.乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。
工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。
/6乙方的权责1.乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。
2.当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。
3.乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。
4.甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。
5.乙方所使用的电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。
6.乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。7.乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。
8.乙方不得占压供水设施，发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。
9.乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。
甲方单位乙方单位甲方负责人乙方负责人年月日年月日用水、电协议甲方乙方甲、乙双方经友好协商，达成如下协议一水
1、甲方在满足自己正常用水情况下，同意乙方在井房储水池内放泵抽水使用；
2、乙方用水计量水按内发价字[X]X号文件执行，工业用水价3.20元/吨，实际用量按3.00元/吨计收；
/63、甲方在正常情况下必须保证乙方的用水量，不得以任何理由停供乙方用水。
二电
1、甲方现在使用容量为63KVA变压器，在确保原有用户用电的情况下，不超负荷同意乙方接线用电。
2、如果超负荷乙方自行解决用电，甲方不承担乙方任何经济损失及相关责任。
3、甲方按乙方实际用电量每度1.00元计收，不再加收其它费用。
4、如变压侧停电甲方不保证乙方用电。5、甲方在不超负荷的情况下，不得以任何理由停供乙方用电，不得加收任何费用。
三、合同签约期为叁年，自X年X月至X年X月止，为合同有效期。
四、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
五、本协议自双方签字xx生效。
甲方乙方年月日甲方山东省鲁商置业有限公司乙方山东天齐置业集团股份有限公司丙方北京弘高建筑装饰设计工程有限公司鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。
1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。
2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。
3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。
4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。
/6甲方负责人乙方负责人丙方负责人年月日年月日年月日甲方山东省鲁商置业有限公司乙方山东天齐置业集团股份有限公司丙方深圳市中装设计装饰工程有限公司鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。
1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。
2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。
3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。
4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。
甲方负责人乙方负责人丙方负责人年月日年月日年月日协议书甲方乙方依照《合同法》、《建筑法》及其相关的法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商达成以下协议。
一、工程名称。
二、工程地点。
三、承包方式包工不包料
四、工程内容室内给排水管道安装、室内照明线路管内穿线、开关插座灯具安装。
五、工程造价元/㎡。
六、付款方式
1、给排水地埋管道、室内电气管内穿线项目完工，付工程造价的30％.2、室内给排水管道，及楼梯间主线路管内穿线完工，付工程造价的30％。
/63、工程全部完工，付工程造价的30％.4、工程项目验收合格后，一年以后，一次性付清工程造价的10％.七、质量要求乙方在施工期间，必须严格按照施工操作规程进行施工，必须服从甲方管理人员的领导，进行文明安全施工，其工程质量必须达到合格标准；由于乙方的原因，造成工程材料浪费和丢失，其相应的费用由乙方全部承担。
八、双方责任及义务甲方根据工程实际情况，按照合同的规定拨付乙方工程款，如甲方资金到位，因乙方的原因造成工程逾期不能交工，乙方承担所用责任和费用；乙方必须安全文明施工，由于乙方的原因，造成的安全事故，全部由乙方承担一切责任和费用；乙方所需材料及其它工具，必须提前一周，报给甲方。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方乙方年月日年月日。
内容仅供参考
/6
水电费合同范本
篇一：水、电费缴费协议
水、电费缴费协议
甲方：
乙方：交点财务公司
甲乙双方经过协商一致，就租用的（地址）水电费缴
费事宜，达成如下协议：
一、甲方负责每月水电费的查抄，收费和缴纳，并在每
月（某某）日
之前报给乙方，因甲方迟交造成的责任，由甲方承担。
二、乙方在每月（某）号之前交清水电费，因迟交造成
的责任有乙方承担。
三、设施及付费方式
1、关于水费
甲方、乙方以及三楼用户共用一个总表，每楼设一个分
表，甲方
按照乙方实际使用的数量按照标准收取，每月水费总表
与分表的误差由三方按照使用水的数量分摊。
2、关于电费
甲方、乙方分别安装电表，每月由甲方按照乙方实际使
用的度数
收取费用。
3、甲方应将水、电缴费单复印一份给乙方作为向乙方
收费的依据。
二、如遇国家有关法律、政策调整，由双方协商另行
补充和修订。
本协议一式两份，由各方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
盖章：盖章：
年月日
篇二：施工水电费协议
施工水电费交纳协议
协议双方：
中
建
一
局
二
公
司
同
仁
项
目
部
（甲方）
（乙
方）协议内容：
一、甲方责任
1.
甲方负责交纳施工水电费
2.
甲方负责乙方施工水电的使用
二、乙方责任
1.
乙方按期交纳工程水电费
2.
乙方节约工程用水、用电，杜绝浪费现象
三、施工水电费计算
1.按供电公司、供水公司所收金额乘以水电分摊比例
得出（施工水电费分摊比例附后）
四、本协议自签订之日生效，甲、乙双方各执一份
总包单位（甲方）
单位（乙方）
：
：
分包XX年
3月
17日
篇三：
1水、电费缴费协议
水、电费缴费补充协议
甲方：
乙方：
为明确双方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，经甲、乙双方协商一致，就租用的商铺水电费缴费事宜，达成如下协议：
一、乙方在每月收到供电公司、供水公司缴费通知单、缴费短信息通知后，必须在规定时间内交清水、电费，因乙
方迟交造成的相关责任，由此引起的一切经济损失和法律责
任乙方自行承担。
二、乙方不得以任何方式、任何理由拒付水、电费。乙
方如对当月水电费有任何疑问，及时联系供电、供水公司并
交清水、电费用。
三、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
四、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律
效力。自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式两份，由各方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
盖章：盖章：
年月日
篇四：水电费协议书
项目施工临时用电、用水协议
现场我司已开始大面积施工，考虑到现场实际情况，我
司与贵单位签订以下临时用电、用水协议。
1、在本项目施工工期以内，贵单位为我司提供临时用
电及用水，篇五：电费分摊协议
电费分摊协议
甲方：
乙方：
用电方因经营需要，自用
/租赁××大厦
号商铺，使用
由甲方管理的配电间专用变压器供应之电能，为明确供、用
双方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，电力供应与使用的相关规定，甲、根据经乙、丙三方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。
一、基本情况
用电方用电地址位于××大厦
号店面房；用电类别
为商业用电；用电容量为
KW（A）。二、供电方式
甲方从××大厦配电间专用变压器以
相
380V/220V伏电压向用电方供电。
三、与用电方之间的供配电设施产权划分及维护管理
经甲、乙、丙三方协商确定，甲方与用电方之间的供
配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电
源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理；分界点负荷侧用
电设施属用电方，由用电方自行运行维护和管理，用电方亦
可以书面方式委托甲方进行管理维护，甲方根据实际情况与
委托方协商收取相应费用。
四、用电计量
1、根据用电方不同类别的用电量，商铺安装有电计
量装置。用电计量装置的记录作为甲方向用电方计算电量的依据。
2、用电方安装的计量装置为
型
安培电能表，该电
能表需经法定计量单位检定为合格后方可使用。
3、按国家计量法规的规定，用电方计量装置应一律
强制性周期检定，用电方不能以任何理由拒绝，用电方应支
付检定费用。
五、电费收取
、甲方按用电计量装置的记录和供电局向甲方收取
当期电费电价，定期向用电方结算电费，并随电量征收电能
损耗等有关费用。在本协议有效期内，发生电价调整时，按
供电局实行电价执行。
、电能损耗按用电方当期实际用电量的8％计收；
公
共照明用电按用电方建筑面积分摊计收。
3、甲方每月
20日抄表，当月
25日到次月
10日向用
户收取电费。用户不得以任何方式，任
何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，甲方、或向供电部门查询，然后凭电费收据到
如确属有误，按多退少补的原则办理。
六、约定事项及违约责任
、用电方若对甲方执行电价有质疑时，可向甲方、或向供电部门查询，若确属甲方有误，由甲方予以纠正。
2、甲方可不定期对用电方的用电情况进行检查，用
电方应予配合。
3、用电方的用电计量装置管理权属甲方，用电方不
能私自迁移、拆装、锁封。用电方若对计量装置的计量有质
疑时，可到法定计量单位检定校验。
4、签订本协议时，依据供电局与甲方签订的“电费
结算协议书”
相关条款，向用电方收取电费预缴金
甲方元，该款项在本协议终止、用电方与甲方结清所有电费后，全额
退还用电方。
5、用电方应在供电方规定的期限内全额缴清电费。
如用电方不能按期结清电费，甲方在约定用电方缴费期的最
后二日向用电方发出书面催费通知，至最后期限仍未缴费的，甲方有权在催缴通知规定的日期中止向用电方供电，无须另
行通知，由此造成的一切法律责任和损失与甲方无关。本协
议中的乙方为最终缴费责任人。
6、用电方不能按期足额向甲方缴清电费的，应承担
电费滞纳金，电费违约金按每日
2%计算。
用电方若无正当理
由而拒缴电费及电费违约金，甲方有权中止供电并按法律程
序追收电费、电费滞纳金；恢复供电前，用电方须结清相关
费用。
7、严禁窃电和违章用电。用电方若有窃电及违章用
电行为时，甲方有权按有关规定进行处理，直至中止供电。
七、未尽事宜
本协议未尽事宜，双方协商处理，或向当地人民法院
诉讼，或参考《电力法》
供应与使用条例》
、《供电营
业规则》相关条款办理。
八、协议有效期
本协议有效期自本协议签订之日起，至用电方无需使
用甲方变电房供电、或本协议中的乙方、丙方自然人变更止。
九、其它
本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份，经各方
代表签字后生效。
甲方：××××物业管理有限公司
乙方：
、《电力[1][2]丙方：
代表：
代表：
代表：
签约时间：
[1][2]年月日
篇六：水电费代收代缴协议
水电费代收代缴协议
甲方：
乙方：
根据建设部第
33号令《城市新建住宅小区管理办法》
及其实施细则，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方
委托乙方对（）的水电费进行代收代缴订立本协议。
第一条
物业基本情况
座落位置：
第二条
委托管理事项
1、甲方委托乙方对（）的水电费进行代收代缴，乙方
应向甲方开具加盖物业公章的相关缴费通知单、收款单位、开户银行、转帐帐号等便于甲方及时转帐支付相关费用，乙
方应向甲方开具相关缴费非经营性收据；
2、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项；
3、甲方按相关部门向甲方收取的水电费为依据向乙方
支付上述费用，乙方不再另行向甲方收取其它任何费用；
4、乙方应将代收代缴的费用及时代缴，因乙方原因导
致甲方承担滞纳金或其它违约责任的，甲方有权要求乙方承
担。
第三条
合同期限
自签订之日至甲方在该物业租赁期满为止。
第四条
其他事项
1、双方可对本协议的条款进行修订或补充，以书面签
订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
2、本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决，协
商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，由甲
方所在地法院管辖。
3、本协议之附件均为合同有效组成部分；本合同及其
附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
4、本协议及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵
照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
5、本合同共二页，一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。
6、本合同自签订之日起生效。
甲方签章：
乙方签章：
年月日
篇七：水电安装合同范本
水电安装合同范本
甲方：
（发包方）
乙方：
（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着
相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条
工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：。3、工期：
若
有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造
价按实结算。与业主结算下浮
13%作甲方管理费。
XX年月
XX年月日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）
：
1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价
及其主材价格确定方式：
1.
合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单
价、主材价格，则沿用；
2.
合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附
件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方
按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似
项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机
械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3.
当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后
5个日历天向甲
方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金
额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费
用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款
中，不另增加。
4.
由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认
为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后
5个日历天内
向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费
用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方
不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增
加费用视同包括在合同价款中。
5.
由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙
方原因而产生了增加费用，乙方
应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报
告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经
甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且
经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6.
当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方
尚未审批其对应的变更价款及工
程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损
失和（或）延误的工期由乙方承担。
7.
凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转
变成设计变更后才能作为调整合
同价款的依据。
8.
在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序
提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。
第二条关于材料供给约定
、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产
品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质
量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍
表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不
得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给
甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定
、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》
和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质
量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质
量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收
手续。
第四条
关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、装饰装修施工时间，减少环境污染。
严格遵守规定的降低施工噪音，2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆
改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处
理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂
人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修
材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条
工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、第一笔；工人及材料进场预付款支付
14%，计：
元。
2、第二笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装
完成
元。
50％
支付
20%。计：3、第三笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装
完成
100%支付
17%计
:元。
4.
第四笔；管内穿线完成
50%支付
10%计
:元。
5.
第五笔；所有管线，开关插座，灯具安装完成并自
检调试完成
100%支付
20%计；元
6．第六笔；工程竣工及经甲方验收后支付
14%计；
元。
7.第七笔；工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内
支付
5%计；
元。
6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算。
7、乙方承包内容：
板安装；
5、后期灯具及洁具的安装；
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不
愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约
定向人民法院提起诉讼。
第七条
全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何
一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以
书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协
议，解除本合同。
第八条
其它约定
、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工
期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙
方免费维修，在接到甲方通知后
48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议
或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙
方维修费用。
第九条
附则
、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履
行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付
相应费用。
甲方签字（盖章）
乙方
签字（盖章）
日期：年
___月
___日
日期：
年
___月
___日
篇八：
XX水电安装合同范本
水电安装施工承包
合同书
工程名称：
发包方：
乙
方：
签订日期：
XX年月日
建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）
：
承包方（简称乙方）
：
依照《中华人民共和国合同法》
、《中华人民共和国建筑
法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自
愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：
项
目的水电安装
工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达
成以下协议条款。
一．工程概况
工程名称：
工程地点：施工内容：图纸范围内所有室
内水电安装工程，结构类型：
二、乙方进场人数（附名册）
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担
本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相
关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
（一）开工日期：
XX年
月日
（二）总（日历）工期：
个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度
节点完成施工。
四、承包方式与范围
（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：
1.图纸范围内的所有室内的水电安
装工程（包工包料）。2.
乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.
夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。（三）计价方式：
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按
《
XX年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》
、《
XX年
云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》
、《
XX
年云南
省安装工程消耗量定额及单位估价表》
及
《
XX年云南省建筑
安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工
程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮
5%支付给乙方。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用
电。
（一）质量要求：按
ISO9002质量标准和工程质量验收
标准组织施工。
1.
必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理
能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须
具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.
乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸
（含书面通知）和
施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合
格，通过备案并达到合格标准。
3.
乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记
录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.
方必须无条件地进行及
对检出的不合格品（项），乙时整改，直至通过质量检验达到要求。
5.
乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6.
乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方
技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除
承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7.
对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或
经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行
相应的经济处罚，严重者清退出场。
8.
保修期为一年。
（二）工期要求
1.
、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接
受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应
按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认
后执行。
2、工期延误
（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独
安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自
行承担；
（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承
担，并工期顺延。
（三）成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；
努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2.
各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因
乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承
担。
3.
乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领
用。
4.
乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5.
乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
（四）安全施工要求
1.
甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.
乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作
规程
,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.
乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术
交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4.
乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层
人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5.
乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临
时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲
方不予承担。
六、付款方式
进度款支付按照月进度实施
1、乙方每月
当月工程进度，甲方在次月
支付乙方进度的70%的工程款。
25号报5号前
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收
的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方
配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。
篇九：水电安装合同范本
（标准）
水电安装施工承包
合同书
工程名称：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用
房及
A7、A8地
7#、8#公寓工程
庐山西海旅游度假区生态公园管理用房及
块
1#、6#、发包方：
中信
A7、A8地
7#、8#公寓项目部
军宝
签订日期：
XX年月日
建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）
：
块
1#、6#、乙
方：
晏
承包方（简称乙方）
：
依照《中华人民共和国合同法》
、《中华人民共和国建筑
法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自
愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将
该工程：中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房及
A7、A8地块
1#、6#、7#、8#公寓项目的水电安装
工程承包给
乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一．工程概况
工程名称：
中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用
房
及
A7、A8地块
8#公寓工程
工程地点：
1#、6#、7#、江
西省武宁县巾口乡
施工内容：图纸范围内所有室内、外水
电安装工程，结构类型：混凝土框架结构
二、乙方进场人数（附名册）
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担
本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相
关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
（一）开工日期：
XX年
月日
（二）总（日历）工期：
个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度
节点完成施工。
四、承包方式与范围
（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：
1.
中信庐山西海旅游度假区生态公园管理用房项目及
A7、A8地块
1#、6#、7#、8#图纸范围内的所有室内、外的水电安装工程（包工包料）。2.
乙方负责现场所有临时水电的安装工作，不含材料
（甲方补给乙方工资
4000元
/月）。3.
施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）
（三）计价方式：
夜间。
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按
《
XX年江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》
、《
XX年
江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》
、《
XX年江西
省安装工程消耗量定额及单位估价表》
及
《
XX年江西省建
筑
安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《南昌建设工
程造价信息》中对应材料价格的平均价作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4.
水电安装部分，方按照水电安装工程总造价下浮
支付给乙方（含所有税金）。甲24%5.
甲方按照签证部分总造价下浮
乙方（含所有税金）。签证部分，20%支付给
6.
水电安装工程部分，材料送检费用由乙方负责。
五、工程要求：
（一）质量要求：按
ISO9002质量标准和工程质量验收
标准组织施工。
1.
必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理
能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须
具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.
乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸
（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每
个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3.
乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记
录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.
方必须无条件地进行及
对检出的不合格品（项），乙时整改，直至通过质量检验达到要求。
5.
乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6.
乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方
技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除
承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7.
对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或
经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行
相应的经济处罚，严重者清退出场。
8.
保修期为二年。
（二）工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接
受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应
按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认
后执
行。
2、工期延误
（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独
安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设
方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。
（三）成本控制要求
1.
乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；
努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2.
各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因
乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承
担。
3.
乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领
用。
4.
乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5.
乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
（四）安全施工要求
1.
甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.
乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作
规程
,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.
乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术
交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作
业。
4.
乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层
人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5.
乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临
时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲
方不予承担。
六、付款方式
进度款支付按照业主与甲方签订的总承包合同实施，根
据形象进度：
1、甲方在收到业主方工程进度款后，天内，向乙方支
付工程进度款的70%。
篇十：水电费补充协议
补充协议
甲方（出租方）
：
乙方（承租方）
：
鉴于双方于年月日签订关于租赁
的租赁协议
（下称
“原
协议”），现补充约定如下：
一、电费结算：
□
乙方应支付甲方电费含税单价为
元
/度，甲方应向乙
开具增值税专用发票；
□由甲方按照实际商场总电费支出
及乙方实际用电量据实分摊，乙方应承担的电费
=当期商场
总电费
/当期商场总电量
*当期乙方抄表电量，甲方应提供分
摊计算表及证明总费用及总数量的依据，并向乙方提供增值
税专用发票。
二、水费结算：
□
乙方应支付甲方水费含税单价元
/吨，甲方应向乙开
具增值税专用发票；
□
乙方应支付甲方水费
/元
/月，甲方应向乙开具增值
税专用发票；
□由甲方按照实际商场总水费支出及乙方租赁面积据
实分摊，乙方应承担的水费
=当期商场总水费
/当期商场租赁
总面积
*当期乙方租赁面积，甲方应提供分摊计算表及证明
总费用及总数量的依据，并向乙方提供增值税专用发票。
三、租金的结算周期改为每月
1日到当月最后一日，乙
方应在每月
日前支付当月租金，原协议租赁开始期不在月
初第一日的，自本补充协议生效后，乙方先行支付到本协议
月最后一日的租金，以后按本协议执行。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
版权所有:学富范文网 2021-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[学富范文网]所有资源完全免费共享
Powered by 学富范文网 © All Rights Reserved.。浙ICP备2021006243号-1